Titolo: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999, N. 554
Sottotitolo: Regolamento di atuazione della Legge Merloni (L. 109/1994)
Commento:
Il D.P.R. 554/1999 è il Regolamento che ha dato attuazione alla legge Merloni (L. 109/1994). E' destinato ad essere abrogato ad opera del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006.
Qui riportiamo gli articoli da 1 a 92, che riguardano:
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
* Potestà regolamentare (artt. 1 e 2)……………………………………….
* Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità sui lavori pubblici (artt. da 3 a 6)
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI
* Il responsabile del procedimento (artt. 7 e 8)
* Disciplina dell’accesso agli atti e forme di pubblicità (art. 9 e 10)
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
* Programmazione dei lavori (artt. da 11 a 14)
* Progettazione (artt. da 15 a 17)
* Progetto preliminare (artt. da 18 a 24)
* Progetto definitivo (artt. da 25 a 34)
* Progetto esecutivo (artt. da 35 a 45)
* Validazione del progetto ed acquisizione dei pareri – approvazione dei progetti (artt. da 46 a 49)
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
* Disposizioni generali (artt. da 50 a 56)
* Concorso di idee (artt. 57 e 58)
* Concorsi di progettazione (artt. da 59 a 61)
* Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP (artt. da 62 a 64)
* Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalorein Euro di 200.000 DSP (artt. da 65 a 70)
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
* Disposizioni preliminari all’espletamento della gara (art. 71)
* Categorie di opere – qualificazione delle imprese – cause di esclusione (artt. da 72 a 75)
* Appalto di lavori pubblici (artt. da 76 a 78)
* Termini per le gare – pubblicità (artt. da 79 a 81)
* Lavori segretati – permuta (artt. 82 e 83)
* Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici (artt. da 84 a 87) – Lavori in economia (art. 88)
* Criteri di aggiudicazione (artt. da 89 a 92)
Qui riportiamo gli articoli da 93 a 148
, che riguardano:
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
* Riunione di imprese (artt. da 93 a 99)
LE GARANZIE
* Cauzioni (artt. da 100 a 102)
* Polizze assicurative a carico dell’esecutore dei lavori e del progettista (artt. da 103 a 106) e 108
IL CONTRATTO
* La stipulazione ed approvazione del contratto (artt. da 109 a 111)
* Aspetti economici del contratto d’appalto (artt. da 112 a 117)
* Risoluzione e recesso del contratto (artt. da 118 a 122)
ESECUZIONE DEI LAVORI
* Direzione dei lavori (artt. da 123 a 128)
* Consegna dei lavori (artt. da 129 a 132)
* Sospensione dei lavori (art. 133)
* Varianti (artt. da 134 a 136)
* Ulteriori disposizioni sull’esecuzione dei lavori (artt. da 137 a 140)
* Subappalto (art. 141)
* Lavori in economia (artt. da 142 a 148)
Qui riportiamo gli articoli da 149 a 210, che riguardano:
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
* Definizione delle riserve in corso d’opera mediante accordo bonario (art. 149)
* Definizione delle controversie mediante arbitrato (artt. 150 e 151)
LA CONTABILITA’ DEI LAVORI
* Scopo e forma della contabilità – contabilità dei lavori in economia (artt. da 152 a 186)
COLLAUDO DEI LAVORI
* Disposizioni preliminari – visita e procedimento di collaudo (artt. da 187 a 210)
Qui riportiamo gli articoli da 211 a 232, che riguardano:
LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
* Beni culturali – progettazione (artt. da 211 a 224)
DISPOSIZIONI PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL’AMBITO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 26 49/1987 (artt. da 225 a 230)
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
* Abrogazione di norme (art. 231)
* Disposizioni transitorie (art. 232)
Qui riportiamo gli allegati.
|